本供应商条款和条件(这些“条款”)以及:(i) Fitbit 发出的任何采购订单;和/或 (ii) 双方签署的任何表明受这些条款管辖或受这些条款约束的订单、工作说明书或类似文件(每一份单称为“订购文件”,连同这些条款以及下文链接或此处引用的任何附加条款,统称为“协议”),列出了适用于供应商根据适用的订购文件提供的 Fitbit 的任何商品购买、服务接收或交付物和/或软件使用的条款和条件。
在本协议中,“Fitbit”一词指相关订购文件中所列的 Fitbit 法人实体,“供应商”一词指提供订购文件中所列商品、服务、软件或交付物的供应商法人实体及该供应商的关联公司。“关联公司”就本协议一方而言,指任何现有或将来的直接或间接控制本协议一方或受其直接或间接控制或与其处于共同受控制下的法律实体。本条款中使用但未定义的任何术语均具有下列附加条款所规定的含义。
双方应受本协议条款的约束,除非供应商在发货、开始提供服务或提供任何软件(视情况而定)之前向 legal@fitbit.com 发送电子邮件表示反对。本协议的条款和条件构成双方关于本协议的完整协议,并取消和取代所有先前的通信、谅解和协议(无论口头还是书面)。Fitbit 不接受任何附加条款或修订,包括但不限于供应商提供的任何销售报价、订单确认、发票、在线(clickwrap、browsewrap 或其他)发布的条款和条件、供应商隐私政策或其他方面所包含的任何附加或不一致的条款或条件,并且本条款将构成向供应商发出的、表明 Fitbit 拒绝接受任何此类附加条款或修订的通知。
以下附加条款和条件(“附加条款”)适用于供应商根据订购文件提供商品、服务或软件的情形:
如果这些条款、任何附加条款或订购文件之间存在冲突,则适用订购文件的条款在任何冲突方面将优先于这些条款或附加条款。
以下附加条款和条件适用于所有订购文件。
本协议于适用的订购文件日期生效,并应根据订购文件中的规定继续有效。
“机密信息”指一方向另一方披露的标有机密或专有的信息,或应被合理理解为机密或专有的信息,包括但不限于研究、产品、服务、开发、发明、发现、创意、概念、软件、设计、图纸、工程、规范、文档、流程、技术、模型、源代码、目标代码、图表、流程图、程序、业务及营销计划或战略、业务机会、财务信息、定价信息、销售信息、客户信息和供应商信息,以及订购文件的条款。机密信息不包括接收方已经合法知道的、非因接收方过错而成为公开的、由接收方独立开发的或接收方从第三方合法获得的信息。
接收方同意不向其关联公司、其雇员、顾问和代理人披露机密信息,除非这些人需要了解机密信息,并且已书面同意对机密信息保密。只有上述各方可以使用机密信息,且仅可用于行使接受方在本协议项下的权利和履行其义务,并在任何时候均应使用至少合理的注意程度来保护机密信息。接收方也可以在法律或其证券上市的任何证券交易所的规则或要求所要求的范围内披露机密信息,但在任何情况下,只有在向披露方发出合理通知并配合试图获得保密处理之后才能披露。未经授权披露机密信息将造成损害,且此类损害不能通过损害赔偿来补偿,并且披露方有权在有管辖权的法院寻求禁令或衡平法上的救济,而无需提供保证金,用以保护其机密信息。
供应商可能会就 Fitbit 提供的机密信息不时向 Fitbit 提供建议、评论或其他反馈(“反馈”)。供应商同意所有反馈都是并且应当自愿提供。反馈信息,即使被供应商指定为机密信息,在没有单独的书面协议的情况下,也不能对 Fitbit 产生任何保密义务。此外,除本协议另有规定或双方后续单独书面协议中另有规定外,Fitbit 可自由地使用、披露、复制、许可或以其他方式分发和利用其认为合适的反馈(完全不受知识产权或其他任何形式的义务或限制),或为此支付任何版税或其他补偿。
对于供应商妥善交付的任何商品、供应商妥善履行的任何服务或妥善提供的任何软件(就上述事项而言,“妥善”系指按照本协议中规定的任何及所有条款和条件),Fitbit 将根据相关订购文件的规定向供应商支付指定的金额。为明确起见,对于任何需要 Fitbit 验收的商品、服务或软件(如适用的订购文件中所示),Fitbit 将没有义务支付任何相关费用,除非并直至 Fitbit 根据适用的验收条款验收了适用的商品、服务或软件。Fitbit 还将根据 Fitbit 当时的差旅费政策,对供应商在提供任何商品、服务或软件时发生的合理的、预先批准的差旅费和相关费用(如适用的订购文件中所示)进行报销。如果在适用的订购文件中没有指定费用,那么 Fitbit 将不承担任何要求的费用报销。对于根据本协议适当到期应付的任何款项,供应商应及时向 Fitbit 开具发票,但在任何情况下,不得迟于适当交付商品、履行服务或提供软件之日起六十 (60) 天。如果供应商未能这样做,Fitbit 将没有义务支付任何此类金额。
Fitbit 将按照订购文件上规定的时间支付供应商发票的无争议部分,或者,如果订购文件上没有规定时间,则 Fitbit 将在收到无争议的发票后六十 (60) 天内支付。供应商应确保每张发票包含必要的合理详细信息,使 Fitbit 能够确定此类发票已按照协议的条款和条件开出账单,包括但不限于在适用范围:(i) 提及适用的 Fitbit 采购订单编号;(ii) 每种适用的税收;以及 (iii) 任何订购文件中规定的或 Fitbit 不时要求的任何其他信息。根据订购文件应向供应商支付的所有款项均可抵销,Fitbit 可不时和随时自行决定对供应商欠 Fitbit 和/或其关联公司的任何款项进行抵销。
如果 Fitbit 对发票上的任何金额产生争议(每一项都称为“账单争议”),Fitbit 将在确定存在此类争议后尽快书面通知供应商该账单争议的性质。Fitbit 可以拒绝支付有争议的金额,并且在双方本着诚意解决账单争议的时期内,该付款将不被视为逾期付款。双方将在供应商收到 Fitbit 通知后三十 (30) 天内本着诚意解决每项账单争议。如果双方未能在该三十 (30) 天期限内解决账单争议,则可根据本协议的争议解决部分解决该争议。
除订购文件中另有规定外,订购文件中规定的价格包括但不限于所有适用的联邦、州和地方税收,并且 Fitbit 不承担任何给供应商报销或以其他方式支付任何此类税款的责任。
除任何订购文件中规定的任何具体保险范围要求外,在合同期限内,供应商应始终按法律和/或供应商业务惯例投保任何保险,包括但不限于健康保险、工伤保险、失业保险、残疾保险、责任保险或汽车保险。应 Fitbit 要求,供应商应立即向 Fitbit 提供保险证书或保险范围证明,以表明其符合上述规定,并将 Fitbit 列为该保险范围内的附加被保险人。尽管上述条款具有普遍性,但在供应商履行其在本协议项下的义务期间,供应商应始终为其照料、保管或控制的任何 Fitbit 财产提供足够的保险。
除任何订购文件和/或附加条款中规定的任何终止权利外,在以下情况下,Fitbit 在书面通知供应商后可以立即终止协议和/或任何订购文件:(i)供应商违反协议,且如果可以纠正,则在通知十 (10) 天内未能纠正该违约;或 (ii) 供应商提出破产申请、变得资不抵债或解散。除在订购文件中另有规定外,Fitbit 只对终止日期之前正确提供的任何商品或软件或正确执行的服务负责。本协议的终止并非一种排他性救济,并且任何一方行使本协议项下的任何救济均不影响其在本协议项下、根据法律或以其他方式享有的任何其他救济。
供应商陈述并保证:(i) 其在本协议项下的履约不会与对其有约束力的任何其他协议或法定限制相冲突,或在任何方面被禁止;(ii) 其有完全的权利和权力不经任何第三方同意而签订并履行本协议;(iii) 没有第三方、政府当局或行业机构提出的未决索赔、诉讼、行动、指称、指控或调查(“第三方行动”),且供应商不知道有任何可能妨碍供应商履行本协议的第三方行动。如果供应商发现任何可能或可能导致供应商违反本协议所述陈述和保证的情况,将立即通知 Fitbit。
除本协议中规定的供应商保证外,各方均明确否认任何类型或性质的任何和所有其他保证,无论是明示的还是默示的,包括但不限于关于适销性和适合某一特定目的的默示保证。
供应商将为 Fitbit、其关联公司及其高级职员、董事、员工和代理抗辩,向其赔偿并且使其免于承担源自和涉及以下事项的任何和所有第三方行动以及所有相关损失、责任、损害赔偿、费用和成本:(i) 供应商违反或被指控违反本协议的任何陈述、保证或其他条款或条件;(ii) 供应商和/或供应商提供的任何产品、服务(包括但不限于由此产生的任何交付物)或软件对任何第三方的知识产权构成侵权或涉嫌侵权;或 (iii)因为或由于供应商履行本协议而造成的任何伤害,包括身体伤害、残疾或死亡、人身伤害或财产损失,包括但不限于由于供应商、其员工、承包商或允许的分包商的任何疏忽或故意行为或不作为而产生的索赔。
Fitbit 将立即书面通知供应商其根据本协议要求赔偿的任何第三方诉讼。供应商应控制此类第三方行动的辩护与和解,但 Fitbit 有权参与任何此类第三方诉讼的辩护,其中辩护律师由其自行选择,费用由 Fitbit 承担。在任何情况下,未经 Fitbit 事先书面同意(Fitbit 不得不合理地拒绝同意),供应商不得通过把任何未赔偿或非货币责任强加于 Fitbit 的方式对行动进行和解、妥协或同意达成判决。
如果 Fitbit、其任何关联公司或其受让人对供应商提供的任何商品、服务(包括但不限于由此产生的任何交付物)或软件的使用被禁止或受到禁令的威胁,那么,供应商应自费付出合理努力,为 Fitbit、其关联公司及其受让人获取继续使用相关商品、服务、交付物或软件的权利。如果供应商无法以 Fitbit 可接受的方式和时间(以其合理确定的方式)做到这一点,那么,供应商应自行承担费用,并根据 Fitbit 的选择:(a) 替换完全同等的非侵权商品、服务、交付物或软件(视情况而定),或 (b) 全额退还 Fitbit 已支付的适用商品、服务、交付物或软件的价款。
除供应商违反其在本协议项下的保密义务、供应商在本协议项下的赔偿义务,或因供应商违反适用于 Fitbit 数据、Fitbit 系统和/或 Fitbit 设施的任何附加条款而引起的任何索赔外:(i) 任何一方均不对使用权丧失、业务中断、利润损失或任何类型的间接、特殊、附带或后果性损害承担任何责任,无论诉讼形式如何,无论是出于合同、侵权(包括过失)、严格产品责任还是其他方式,即使已被告知可能发生此类损害;并且 (ii) 在任何情况下,任一方在本协议项下的总责任均不应超过根据本协议已支付或应付给供应商的金额。
双方都应遵守并确保其允许的分包商在履行本协议时遵守所有适用的法律法规(包括但不限于提供商品、服务、交付物或软件的司法管辖区内的适用法律、命令、政策和法规,包括但不限于与商品、技术数据及软件的进口、出口及再出口、隐私、劳工及就业、反歧视及反骚扰、结社自由、环境保护、危险物质管理、污染防治与资源可持续性、废物管理、回收利用、知识产权保护、反贿赂和反腐败有关的法律、命令、政策和法规)。
尽管上述条款具有普遍性,但双方应遵守并确保其允许的分包商遵守为打击贿赂和腐败而制定的所有适用法律法规,包括但不限于美国《海外反腐败法案》、英国《反贿赂法案》、经合组织《打击贿赂外国公职人员公约》的原则,以及提供任何商品、服务、交付物或软件的所有国家的任何相应法律。
此外,供应商同意不会 (i) 违反美国或任何其他司法管辖区施加的任何限制,或 (ii) 在未事先获得所有必要的许可证或其他批准的情况下,向需要获得出口许可证或其他政府批准的任何国家出口、再出口、转售或转让任何 Fitbit 信息或技术。
为了对此提供支持,在 Fitbit 的要求下,供应商应立即填写一份证书,其中陈述并保证 Fitbit 将持续遵守适用于其在本协议项下履行的任何和所有法律法规,以及向 Fitbit 提供 Fitbit 合理认为有必要的任何信息,以确定供应商是否遵守了这些信息。
供应商和任何被允许的分包商应遵守 41 CFR§60-1.4(a)、60-300.5(a) 和 60-741.5(a) 的要求。这些法规禁止对符合条件的受保护退伍军人或残疾人的歧视,并禁止基于种族、肤色、宗教、性别认同、性取向、性别或民族血统对所有人的歧视。此外,这些法规要求供应商和任何被允许的分包商采取平权措施雇用和晋升个人,而不考虑其种族、肤色、宗教、性别、国籍、受保护退伍军人身份或残疾。
除非 Fitbit 事先书面(电子邮件即可)明确批准,供应商不得为任何目的使用 Fitbit 的商标、服务标志、商号、标识或其他产品或服务名称,也不得就双方关系的存在或细节发表任何公开声明(包括但不限于新闻稿)。如果 Fitbit 提供了书面批准,则所有对 Fitbit 商标、服务标志、商号、标识或其他产品或服务标识的使用均应遵守当时在 https://www.fitbit.com/legal 上提供的商标政策,以及 Fitbit 可能不时提供的任何其他指引或政策。
未经 Fitbit 事先书面同意,供应商不得转让本协议项下的任何权利或义务,并且任何未经此类同意的转让将自始无效。Fitbit 可随时将其在本协议项下的任何或全部权利和义务转让给其任何关联公司。本协议对本协议各方及其各自的继承人和获准受让人(如有)具有约束力并符合其利益。
除订购文件中另有规定外,未经 Fitbit 事先书面(电子邮件即可)明确批准,供应商不得分包其在本协议项下的履约义务。如果任何分包在订购文件中有明确规定或获得 Fitbit 提前书面授权,供应商将:(i) 仍然对每个分包商的作为或不作为向 Fitbit 直接负责;并且 (ii) 确保每个分包商都受到书面条款的约束,其中这些书面条款对 Fitbit 的保护至少与本协议的条款和条件相同。
除订购文件中另有规定外,供应商应保存并维护与履行本协议有关的完整而准确的记录,并在法律和/或供应商业务惯例要求的时间内保留这些记录。
在向供应商提供合理通知后,Fitbit 或其指定人可审计供应商的相关记录,以确保其遵守本协议的条款和条件。任何此类审计应以不会不合理地干扰供应商业务活动的方式进行。如果任何此类审计显示供应商违反了本协议的任何重要条款(由 Fitbit 合理确定),则供应商应支付 Fitbit 进行此类审计的支出和费用,并及时纠正违约行为。
本协议要求或允许的所有通知必须以书面形式发给另一方的授权代表。如果是向供应商发送通知,该通知通过确认的电子邮件发送给相关订购文件中规定的供应商授权代表时,将被视为已发出通知。如果是向 Fitbit 发出通知,当该通知将通过确认的电子邮件发送给 Fitbit 的授权代表并将副本发送给 legal@fitbit.com 时,即被视为已发出。
供应商是一个独立承包商,并且不应当由于本协议中所述的关系而认为他们之间存在任何合伙或合资企业关系。本协议不构成供应商作为 Fitbit 代理或为 Fitbit 作出承诺的授权。供应商应负责承担提供商品、服务、交付物或软件的所有支出和费用。
如果本协议的任何条款在任何程度上或在任何应用中被认定为无效或不可执行,本协议的其余条款,或其对不同人、不同情况或不同司法管辖区的适用将不受影响。
除订购文件中另有规定外,本协议应受加利福尼亚州法律管辖,而不考虑法律冲突原则。双方明确同意,《联合国国际商品销售合同公约》的规定不适用于本协议或它们之间的关系。
如果双方之间存在因本协议产生的或与本协议有关的争议,双方同意,他们将首先尝试通过双方的一名或多名高级管理人员之间的诚信谈判来解决争议。如果任何一方认为此类协商不会产生解决方案,则应通知另一方,此后任何一方均可在加利福尼亚州旧金山县的州法院或联邦法院提起诉讼。双方不可撤销地服从这些法院的专属管辖权,并且同意,在上述法院提起的任何诉讼或程序中的最终判决将是决定性的,并可在任何其他司法管辖区通过对该判决(该判决的核证副本将是判决的决定性证据)的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。在适用法律允许的最大范围内,各方不可撤销地放弃:(i) 对在上述任何法院设置审判地点可能产生的任何异议;(ii) 任何关于此类诉讼或程序已在不便的法庭提起的索赔;以及 (iii) 其或其资产在任何诉讼、执行、查封(无论是临时的还是最终的,以协助执行、在判决前还是其他方式)或其他法律程序中享有的任何豁免权。
尽管本协议中有任何相反的规定,任何一方均可随时寻求衡平法救济,以保护其机密信息或知识产权;前提是它必须在加州旧金山县的州或联邦法院这样做。各方据此放弃为获得衡平法上的救济而可能需要的任何保证金或其他担保要求。
在执行本协议条款和条件的任何行动中,胜诉方除有权获得任何其他救济外,还有权获得所有法庭费用、合理的律师费和相关费用。
在本协议期满或终止后按其性质延续的任何权利和义务,包括但不限于各方的保密义务、供应商的赔偿义务和责任限制,均在本协议期满或终止后继续有效。
任何一方均不对因超出其合理控制范围且不能合理预见和预防的情况而导致的任何未履行义务承担责任,这些情况包括但不限于:火灾、地震、洪水、天灾、战争、恐怖主义、政府行为、流行病、疫情或其他类似的灾难性事件(每一个事件分别称为“不可抗力事件”)。因不可抗力事件而无法履约的一方(“未履约方”)的义务在不可抗力事件阻止此类履约的期间内,应逐日延长,前提是未履约方:(i) 及时通知另一方不可抗力事件的发生、对履约的影响以及预计持续的时间;(ii) 更新合理必要的信息;(iii) 尽合理努力来限制对另一方的任何损失或损害,减轻延误,并尽快恢复履约。如果不可抗力事件持续超过十 (10) 天,Fitbit 可以在书面通知供应商后终止协议和/或任何受影响的订购文件,将不承担与此相关的任何责任,并有权就尚未交付的任何商品、尚未履行的服务或任何软件订阅期限的剩余期间所支付的任何款项获得退款。
任一方未能或延迟在任何时候行使其在本协议项下的任何权利、权力或救济,未能或延迟行使本协议规定的任何选择或选择权,或者未能或延迟要求另一方履行本协议的任何条款时,均不应在任何方面被解释为放弃此类条款,并且对任何条款的任何弃权不应被视为在其他情况下对该条款的弃权。
根据本条款提供商品、服务或软件时,应以在适用订购文件之日生效的这些条款以及任何附加条款的版本为准。Fitbit 有权随时更改这些条款及任何附加条款,但此类更改仅适用于双方随后签订的任何订购文件。